9999
СПС «Право.ru» не несет ответственности за размещение персональных данных в текстах судебных актов. Подробнее
Комментарии
Российская Федерация
Российская Федерация
Девятый арбитражный апелляционный суд

Постановление от

По делу № А40-211191/2018
  1. Резолютивная часть постановления объявлена 17 апреля 2019 года
  2. Постановление изготовлено в полном объеме 19 апреля 2019 года
  3. Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
  4. Председательствующего судьи: Тетюка В.И.,
  5. Судей: Семикиной О.Н., Кузнецовой Е.Е.,
  6. при ведении протокола секретарем судебного заседания Гавриковой А.С.,
  7. рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу МИНИСТЕРСТВА
  8. ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
  9. на решение Арбитражного суда г. Москвы от 18 февраля 2019 года, принятое судьей
  10. Козленковой О.В. (шифр судьи 51-1666), по делу № А40-211191/18,
  11. по исковому заявлению МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
  12. к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБУСТРОЙСТВА
  13. ВОЙСК»
  14. третье лицо - Федеральное казенное предприятие «Управление заказчика капитального
  15. строительства Министерства обороны Российской Федерации»
  16. о взыскании по государственному контракту № ДС-Ю-11/14-112 от 11 августа 2015
  17. года неустойки в размере 6 825 389 руб. 18 коп.
  18. при участии:
  19. от истца: Степанова А.В. по доверенности от 15.03.2019,
  20. от ответчика: Седлеров В.В. по доверенности от 27.11.2018.
  21. от третьего лица: не явился, извещен.
  22. Установил:

  23. МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (далее – истец)
  24. обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к
  25. АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБУСТРОЙСТВА
  26. ВОЙСК» (далее - ответчик) о взыскании по государственному контракту № ДС-Ю-
  27. 11/14-112 от 11 августа 2015 года неустойки в размере 6 825 389 руб. 18 коп.
  28. А40-211191/18 2
  29. К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных
  30. требований на предмет спора, привлечено Федеральное казенное предприятие
  31. «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны
  32. Российской Федерации».
  33. Решением Арбитражного суда города Москвы от 18.02.2019 исковые требования
  34. удовлетворены частично.
  35. Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
  36. ОБУСТРОЙСТВА ВОЙСК» в пользу МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ
  37. ФЕДЕРАЦИИ по государственному контракту № 1617187312531452221001673 от 31
  38. марта 2016 года неустойку в размере 36 722 руб. 44 коп.
  39. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.
  40. Не согласившись с вышеуказанным судебным актом, МИНИСТЕРСТВО
  41. ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ обратилось с апелляционной жалобой, в
  42. которой считает обжалуемый акт незаконным и необоснованным, выводы суда не
  43. соответствуют фактическим обстоятельствам дела, принятым с нарушение норм
  44. материального и процессуального права, просит изменить решение суда в части отказа
  45. в удовлетворении исковых требований о взыскании неустойки в размере 6 788 666, 74
  46. руб. и принять новый судебный акт.
  47. В своей жалобе заявитель указывает, что начисление неустойки за просрочку
  48. подписания итогового акта не противоречит условиям договора, исковые требования
  49. заявлены правомерно.
  50. В судебном заседании апелляционного суда заявитель доводы жалобы
  51. поддержал в полном объеме.
  52. Ответчик с доводами жалобы не согласен, решение суда считает законным и
  53. обоснованным, просит оставить его без изменения, апелляционную жалобу без
  54. удовлетворения.
  55. Третье лицо в судебное заседание не явилось, надлежаще извещено о времени и
  56. месте судебного заседания, дело на основании ст. 156 АПК РФ рассмотрено в его
  57. отсутствие.
  58. Рассмотрев дело в порядке ст.ст. 266, 268 АПК РФ, заслушав представителей
  59. сторон, изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная
  60. коллегия не находит оснований для ее удовлетворения.
  61. Как следует из материалов дела, 11 августа 2015 года между истцом
  62. (государственным заказчиком) и ответчиком (генподрядчиком) заключен
  63. государственный контракт № ДС-Ю-11/14-112 на выполнение работ по капитальному
  64. ремонту «объектов лифтового оборудования».
  65. Цена государственного контракта составила 6 769 114 руб.
  66. Пунктом 5.1. государственного контракта предусмотрено, что дата начала работ
  67. – дата вступления контракта в силу.
  68. Пунктом 19.1. государственного контракта предусмотрено, что контракт
  69. вступает в силу с момента его подписания сторонами.
  70. Пунктом 5.2. государственного контракта предусмотрено, что срок окончания
  71. работ: «Работы по капитальному ремонту» - 27 ноября 2015 года; срок окончания
  72. работ: «Подписание итогового акта приемки выполненных работ» - 04 декабря 2015
  73. года.
  74. В обоснование исковых требований истец указал, что просрочка выполнения
  75. обязательств по выполнению работ по капитальному ремонту составила 7 дней, по
  76. состоянию на 25.08.2017 итоговый акт не подписан, в связи с чем истец на основании
  77. пунктов 18.3., 18.4. государственного контракта начислил неустойку в общей сумме 6
  78. 825 389 руб. 18 коп.:
  79. А40-211191/18 3
  80. - за просрочку выполнения работ по капитальному ремонту на основании пункта
  81. 18.4. государственного контракта за период с 28.11.2015 по 04.12.2015 – 39 091 руб. 63
  82. коп.;
  83. - за просрочку подписания итогового акта на основании пункта 18.3.
  84. государственного контракта за период с 05.12.2015 по 23.08.2017 – 6 786 297 руб. 55
  85. коп.
  86. В соответствии с пунктом 8 статьи 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
  87. ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
  88. государственных и муниципальных нужд» под государственным или муниципальным
  89. контрактом понимается договор, заключенный от имени Российской Федерации,
  90. субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального
  91. образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным
  92. заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных
  93. нужд.
  94. Частью 9 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
  95. системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
  96. муниципальных нужд» предусмотрено освобождение стороны от уплаты неустойки
  97. (штрафа, пени), если она докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение
  98. обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой
  99. силы или по вине другой стороны.
  100. В силу статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК
  101. РФ) подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы
  102. (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или
  103. муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или
  104. муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или
  105. муниципальных нужд.
  106. Согласно п. 2. ст. 763 ГК РФ по государственному или муниципальному
  107. контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных
  108. нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется
  109. выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и
  110. ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и
  111. передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или
  112. муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или
  113. обеспечить их оплату.
  114. Согласно статье 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик)
  115. обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и
  116. сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить
  117. его.
  118. Согласно статье 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик
  119. обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика
  120. определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется
  121. создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат
  122. и уплатить обусловленную цену.
  123. Согласно абз. 2 п. 1 ст. 708 ГК РФ, если иное не установлено законом, иными
  124. правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность
  125. за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения
  126. работы.
  127. В силу статей 309 - 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим
  128. образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.
  129. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его
  130. условий не допускаются.
  131. А40-211191/18 4
  132. В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пенями) признается
  133. определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
  134. уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
  135. обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
  136. Пунктом 18.3. государственного контракта предусмотрено, что в случае
  137. просрочки исполнения генподрядчиком своих обязательств, предусмотренных
  138. контрактом, государственный заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (пеней).
  139. Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки генподрядчиком исполнения
  140. обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока
  141. исполнения обязательства по контракту. Размер такой неустойки (пени)
  142. устанавливается в размерах, определяемых в соответствии с постановлением
  143. Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063, за каждый факт
  144. просрочки, но не менее законной неустойки, за каждый факт просрочки. Для целей
  145. контракта под документом, на основании которого определяется стоимость фактически
  146. исполненного в установленный контрактом срок обязательства исполнителя,
  147. понимается подписанный акт о приемке выполненных работ. Для целей контракта под
  148. законной неустойкой понимается минимальный размер неустойки (не менее 1/300
  149. действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены
  150. контракта, уменьшенной на стоимость фактически выполненных работ, что
  151. подтверждается подписанным актом о приемке выполненных работ), установленный
  152. ФЗ № 44-ФЗ.
  153. Пунктом 18.4. государственного контракта предусмотрено, что в случае
  154. нарушения сроков выполнения этапов работ, предусмотренных контрактом,
  155. государственный заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (пеней). Неустойка
  156. (пеня) начисляется за каждый день просрочки генподрядчиком исполнения данного
  157. обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока
  158. исполнения обязательства по контракту. Размер такой неустойки устанавливается в
  159. размерах, определяемых в соответствии с постановлением Правительства Российской
  160. Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063, за каждый факт просрочки, но не менее
  161. законной неустойки, за каждый факт просрочки.
  162. Апелляционная коллегия соглашается с выводом суда первой инстанции о том,
  163. что требования истца о взыскании неустойки за просрочку подписания итогового акта
  164. на основании пункта 18.3. государственного контракта за период с 05.12.2015 по
  165. 23.08.2017 – 6 786 297 руб. 55 коп. удовлетворению не подлежат, поскольку условиями
  166. контракта ответственность за нарушение сроков подписания итогового акта не
  167. предусмотрена. Подписание итогового акта к работам не относится и является лишь
  168. основанием для проведения окончательного расчета по контракту в силу пункта 4.7.
  169. государственного контракта. Подписание итогового акта означает лишь формальную
  170. процедуру, за нарушение срока выполнения которой пунктом 18.3. государственного
  171. контракта не предусмотрена ответственность. Данный вывод подтверждается
  172. многочисленной судебной практикой.
  173. Требования истца о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по
  174. капитальному ремонту на основании пункта 18.4. государственного контракта за
  175. период с 28.11.2015 по 04.12.2015 – 39 091 руб. 63 коп. подлежат частичному
  176. удовлетворению.
  177. Довод ответчика о том, что сроки выполнения работ были нарушены по
  178. причинам, независящим от ответчика, со ссылкой на письмо пользователя исх. № 273
  179. от 12.04.2016 о необходимости выполнения непредусмотренных государственным
  180. контрактом работ по замене покрытия из ламината в лифтовых холлах, судом
  181. отклоняется, поскольку истцом заявлено требование о взыскании неустойки лишь за
  182. период с 28.11.2015 по 04.12.2015, соответственно, указанное ответчиком
  183. обстоятельство на данный период не может влиять.
  184. А40-211191/18 5
  185. Каких-либо доказательств, подтверждающих, что в спорный период вина
  186. ответчика в просрочке отсутствовала, ответчик в материалы дела не представил.
  187. Довод ответчика о том, что базой для начисления неустойки должна являться
  188. стоимость работ, указанная в акте, также является неправомерным, поскольку акт
  189. приемки выполненных работ подписан лишь 23 марта 2017 года. Между тем,
  190. требования истца о взыскании неустойки рассматриваются судом по состоянию на
  191. 04.12.2015, соответственно, стоимость работ должна определяться на основании пункта
  192. 3.1. государственного контракта.
  193. Однако, как правильно указал суд в решении, расчет неустойки произведен
  194. истцом без учета разъяснений, изложенных в п. 38 Обзора судебной практики
  195. применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
  196. закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
  197. нужд (утв. Президиумом ВС РФ 28.06.2017), согласно которому при расчете пени,
  198. подлежащей взысканию в судебном порядке за просрочку исполнения обязательств по
  199. государственному контракту в соответствии с частями 5 и 7 статьи 34 Закона о
  200. контрактной системе, суд вправе применить размер ставки рефинансирования
  201. Центрального Банка Российской Федерации, действующей на момент вынесения
  202. судебного решения.
  203. Согласно информация Банка России от 14.12.2018, с 17.12.2018 ставка
  204. составляет 7,75 %.
  205. Согласно расчету суда неустойка составляет 36 722 руб. 44 коп. (6 769 114 руб. *
  206. 7,75 % * 7 дней * 0,1).
  207. Ответчиком в суде первой инстанции заявлено ходатайство о применении ст.
  208. 333 ГК РФ.
  209. В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 42 Постановления Пленума
  210. Верховного Суда Российской Федерации № 6 и Пленума Высшего Арбитражного Суда
  211. Российской Федерации № 8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с
  212. применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», пунктах 2,
  213. 4 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
  214. Федерации от 14.07.1997 № 17 «Обзор практики применения арбитражными судами
  215. статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» при решении вопроса об
  216. уменьшении неустойки (ст. 333 ГК РФ) суду необходимо иметь в виду, что размер
  217. неустойки может быть уменьшен судом только в том случае, если подлежащая уплате
  218. неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.
  219. Доказательства, подтверждающие явную несоразмерность неустойки
  220. последствиям нарушения обязательств, представляются лицом, заявившим ходатайство
  221. об уменьшении неустойки (п. 3 Информационного письма Президиума Высшего
  222. Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.07.1997).
  223. Решение вопроса о явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения
  224. обязательства производится на основании имеющихся в деле материалов и конкретных
  225. обстоятельств дела.
  226. Согласно п. 73 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
  227. Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений
  228. Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение
  229. обязательств» бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности
  230. выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность
  231. выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков
  232. кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства,
  233. значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65
  234. АПК РФ).
  235. Пунктом 75 указанного Постановления предусмотрено, что при оценке
  236. соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо
  237. А40-211191/18 6
  238. учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного
  239. поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами
  240. не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного
  241. пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ).
  242. Доказательствами обоснованности размера неустойки могут служить, в
  243. частности, данные о среднем размере платы по краткосрочным кредитам на
  244. пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями лицам,
  245. осуществляющим предпринимательскую деятельность, либо платы по краткосрочным
  246. кредитам, выдаваемым физическим лицам, в месте нахождения кредитора в период
  247. нарушения обязательства, а также о показателях инфляции за соответствующий
  248. период.
  249. Между тем, каких-либо доказательств явной несоразмерности неустойки
  250. последствиям нарушения обязательства, обосновывающих необходимость применения
  251. судом статьи 333 ГК РФ, ответчик не представил.
  252. При таких обстоятельствах основания для применения статьи 333 ГК РФ
  253. отсутствуют, исковые требования о взыскании неустойки подлежат частичному
  254. удовлетворению на сумму 36 722 руб. 44 коп.
  255. Довод жалобы о правомерности начисления истцом неустойки за нарушение
  256. срока подписания итогового акта выполненных работ, отклоняется апелляционным
  257. судом, учитывая вышеизложенное, в частности, что подписание данного акта не
  258. является работой (капитальный ремонт), за окончание срока выполнения которой
  259. пунктом 18.4 Контракта предусмотрена ответственность в виде начисления неустойки.
  260. Судом первой инстанции дана надлежащая оценка требованиям истца в данной
  261. части, по результатам которой суд пришел к правомерному и обоснованному выводу об
  262. отсутствии оснований для удовлетворения данных требований, в связи с
  263. вышеизложенным.
  264. Довод заявителя о том, судом первой инстанции неправомерно снижен размер
  265. неустойки за просрочку исполнения обязательств, отклоняется апелляционной
  266. коллегией как необоснованный.
  267. В соответствии с правовой позицией, изложенной в определении
  268. Конституционного Суда РФ от 23.06.2016 № 1363-О, учитывается, что норма п. 1 ст.
  269. 333 ГК РФ предписывает суду установить баланс между применяемой к нарушителю
  270. мерой ответственности и размером действительного ущерба, причиненного в
  271. результате конкретного правонарушения.
  272. Степень соразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушения
  273. обязательства является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать
  274. оценку данному критерию, исходя из обстоятельств дела, в соответствии с
  275. положениями ст. 71 АПК РФ.
  276. Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Пленума Верховного
  277. Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений
  278. Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение
  279. обязательств», необоснованность выгоды может выражаться в том, что размер убытков
  280. кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства,
  281. значительно ниже начисленной неустойки.
  282. Применительно к настоящему спору суд первой инстанции правомерно снизил
  283. размер неустойки, подлежащей взысканию с учетом обстоятельств дела.
  284. Суд апелляционной инстанции отклоняет доводы заявителя апелляционной
  285. жалобы как не опровергающие выводы суда, а выражающие несогласие с ними и в
  286. целом направленные на переоценку доказательств, при отсутствии к тому правовых
  287. оснований.
  288. Принимая во внимание вышеизложенное, арбитражный апелляционный суд
  289. полагает, что судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства по
  290. А40-211191/18 7
  291. делу, правильно применены подлежащие применению нормы материального и
  292. процессуального права, вынесено законное и обоснованное решение и у суда
  293. апелляционной инстанции отсутствуют основания для его отмены.
  294. Руководствуясь ст.ст. 176, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального
  295. кодекса Российской Федерации, суд
  296. Постановил:

  297. Решение Арбитражного суда города Москвы от 18 февраля 2019 года по делу
  298. № А40- 211191/18 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без
  299. удовлетворения.
  300. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в
  301. законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев
  302. со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского
  303. округа.
  304. Председательствующий судья В.И. Тетюк
  305. Судьи О.Н. Семикина
  306. Е.Е. Кузнецова
  307. Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.

Печать

Печатать