9999
СПС «Право.ru» не несет ответственности за размещение персональных данных в текстах судебных актов. Подробнее
Комментарии
Российская Федерация
Российская Федерация
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Определение от

По делу № А56-96737/2018
  1. Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской
  2. области Бутова Р.А.,
  3. при ведении протокола судебного заседания секретарем Григорьевой В.С.,
  4. рассмотрев в судебном заседании дело по первоначальному иску
  5. общества с ограниченной ответственностью «Стройпроект»
  6. к обществу с ограниченной ответственностью «Испытательный центр «Стройэксперт»
  7. о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда,
  8. и принятому для совместного рассмотрения с первоначальным встречному иску
  9. общества с ограниченной ответственностью «Испытательный центр «Стройэксперт»
  10. к обществу с ограниченной ответственностью «Стройпроект»
  11. о взыскании задолженности по тому же договору,
  12. при участии:
  13. от истца: Шутович Д.С. (доверенность от 25.12.2018, паспорт)
  14. от ответчика: Суздолев Р.В. (доверенность от 17.08.2018, паспорт)
  15. Установил:

  16. общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект» (далее – Общество,
  17. истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской
  18. области (далее – арбитражный суд) с иском к обществу с ограниченной
  19. ответственностью «Испытательный центр «Стройэксперт» (далее – Компания,
  20. ответчик) о взыскании договорной неустойки за нарушение сроков выполнения работ по
  21. дополнительным соглашениям от 19.08.2014 № 4, от 23.01.2015 № 8, от 29.03.2016 №13
  22. по Договору подряда № 187-012 от 01.10.2012, 262 906,59 неосновательного
  23. обогащения, 9311,57 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами,
  24. процентов за пользование чужими денежными средствами с 10.07.2018 по день
  25. фактического исполнения.
  26. Компания подала встречный иск о взыскании с Общества неустойки за
  27. просрочку исполнения денежных обязательств по Договору подряда № 187-012 от 1
  28. октября 2012 года и Дополнительных соглашений к нему (кроме Дополнительных
  29. соглашений № 13, 18) в размере 23 703 200 рублей 91 копеек; задолженности по оплате
  30. работ, выполненных в соответствии с Дополнительным соглашением № 13 к Договору
  31. подряда № 187-012 от 1 октября 2012 года в размере 10 141 093 рубля 41 копейка;
  32. неустойки за просрочку оплаты работ, выполненных в соответствии с Дополнительным
  33. соглашением № 13 к Договору подряда № 187-012 от 1 октября 2012 года в размере 563
  34. 657 рублей 76 копеек; процентов за неправомерное пользование чужими денежными
  35. средствами в размере 437 108 рублей 91 копейка, а с 21 августа 2018 года по день
  36. фактического исполнения обязательства - согласно ст. 395 ПС РФ; задолженности по
  37. оплате услуг, оказанных в соответствии с Дополнительным соглашением № 18 к
  38. Договору подряда № 187-012 от 1 октября 2012 года в размере 999 999 рублей 99
  39. А56-96737/2018 2
  40. копеек; неустойки за просрочку оплаты услуг, оказанных в соответствии с
  41. Дополнительным соглашением № 18 к Договору подряда № 187-012 от 1 октября 2012
  42. года в размере 44 528 рублей; процентов за неправомерное пользование чужими
  43. денежными средствами в размере 43 301 рубль 37 копеек, а с 21 августа 2018 года по
  44. день фактического исполнения обязательства - согласно ст. 395 ГК РФ
  45. В соответствии со статьей 137 Арбитражного процессуального кодекса
  46. Российской Федерации (далее – АПК РФ) суд признал дело подготовленным, завершил
  47. предварительное судебное заседание и перешел к судебному разбирательству в суде
  48. первой инстанции.
  49. В судебном заседании 07.03.2019 стороны представили мировое соглашение и
  50. ходатайствовали о его утверждении судом.
  51. Арбитражный суд, исследовав материалы настоящего дела и изучив текст
  52. мирового соглашения, заключенного сторонами
  53. Установил:

  54. В соответствии с частью 3 статьи 49 АПК РФ стороны могут закончить дело
  55. мировым соглашением.
  56. Мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии
  57. арбитражного процесса и при исполнении судебных актов (часть 1 статьи 139 АПК РФ).
  58. В силу части 2 статьи 140 АПК РФ мировое соглашение должно содержать
  59. согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках исполнения
  60. обязательств друг перед другом или одной стороны перед другой. В мировом
  61. соглашении могут содержаться условия об отсрочке или рассрочке исполнения
  62. обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о полном или частичном
  63. прощении либо признании долга, о распределении судебных расходов и иные условия,
  64. не противоречащие федеральному закону.
  65. Согласно части 5 статьи 49 АПК РФ арбитражный суд не утверждает мировое
  66. соглашение, если это противоречит закону или нарушает права других лиц.
  67. Из содержания представленного сторонами мирового соглашения следует, что
  68. мировое соглашение заключено в письменной форме, подписано уполномоченными
  69. лицами, содержит согласованные сторонами сведения об условиях, размере и сроках
  70. исполнения обязательства ответчика перед истцом, что соответствует требованиям,
  71. предъявляемым статьей 140 АПК РФ к форме и содержанию мирового соглашения.
  72. Мировое соглашение подписано от имени истца (по первоначальному иску)
  73. генеральным директором Крупенченко К.С., имеющим согласно выписке из Единого
  74. государственного реестра юридических лиц право без доверенности действовать от
  75. имени истца, от имени ответчика (по первоначальному иску) – генеральным директором
  76. Мотуз Д.М., имеющим согласно выписке из Единого государственного реестра
  77. юридических лиц право без доверенности действовать от имени ответчика; подписи
  78. скреплены печатями организаций.
  79. Заключенное между сторонами мировое соглашение не противоречит закону,
  80. заключено в интересах обеих сторон и не нарушает права и законные интересы других
  81. лиц третьих лиц. Последствия заключения мирового соглашения, предусмотренные
  82. частью 3 статьи 151 АПК РФ, сторонам разъяснены и понятны.
  83. Приложением к мировому соглашению и его неотъемлемой частью является
  84. договор подряда от 25.02.2019 № 25/02-СУБ/ХБ-Ш, заключенный между сторонами в
  85. связи с подписанием мирового соглашения по настоящему делу, Техническое задание
  86. (приложение № 1) к данному договору, Акт о приемке работ выполненных в
  87. соответствии с условиями договора от 25.02.2019 № 25/02-СУБ/ХБ-Ш и Состав
  88. разделов рабочей документации, откорректированных проектировщиком,
  89. согласованных и принятых заказчиком, в соответствии с условиями договора от
  90. 25.02.2019 № 25/02-СУБ/ХБ-Ш и Технического задания к данному договору
  91. (приложение № 1 к акту о приемке работ по данному договору).
  92. А56-96737/2018 3
  93. Документы представлены в материалы дела в виде копий, заваренных каждой
  94. стороной со ссылкой на соответствующую доверенность.
  95. Представители сторон подтвердили заключение договора и его фактическое
  96. исполнение.
  97. При таком положении предусмотренные частью 6 статьи 141 АПК РФ основания
  98. для отказа в утверждении представленного мирового соглашения отсутствуют, мировое
  99. соглашение, заключенное между истцом и ответчиком, подлежит утверждению.
  100. В соответствии с абзацем 2 подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового
  101. кодекса Российской Федерации 50% уплаченной по делу государственной пошлины
  102. возвращается истцу из федерального бюджета.
  103. Руководствуясь статьями 138 – 141, частью 2 статьи 150, статьей 151
  104. Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
  105. Определил:

  106. 1. Утвердить мировое соглашение, заключенное между обществом с ограниченной ответственностью «Стройпроект» и обществом с ограниченной ответственностью «Испытательный центр «Стройэксперт», в предложенной сторонами
  107. редакции:
  108. «В целях урегулирования спора по делу № А56-96737/2018 по иску ООО
  109. «СтройПроект» к ООО «ИЦ «Стройэксперт» о взыскании с ООО «ИЦ «Стройэксперт» в
  110. пользу ООО «СтройПроект»:
  111. - договорной неустойки за нарушение сроков выполнения работ по
  112. Дополнительному соглашению от 19.08.2014 г. № 4 к Договору в размере 2 215 020,00
  113. руб.;
  114. - договорной неустойки за нарушение сроков выполнения работ по
  115. Дополнительному соглашению от 23.01.2015 г. № 8 к Договору вразмере 1 766 462,50
  116. руб.;
  117. - договорной неустойки за нарушение сроков выполнения работ по
  118. Дополнительному соглашению от 29.03.2016 г. № 13 к Договору в размере 19 227
  119. 924,37 руб.;
  120. - неосновательного обогащения (неотработанный аванс) в размере 262 906,59 руб.;
  121. - суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в размере
  122. 9 311,57 руб.;
  123. - суммы процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму 262 906,59 руб. неосновательного обогащения, с 10.07.2018 г. до момента фактического исполнения обязательства по возврату неосновательного
  124. обогащения в соответствии со ст. 395 ГК РФ;
  125. - суммы госпошлины за рассмотрения настоящего искового заявления в размере
  126. 140 408,00 руб.,
  127. а также по встречному исковому заявлению ООО «ИЦ «Стройэксперт» к ООО
  128. «СтройПроект» по делу № А56-96737/2018 о взыскании с ООО «СтройПроект» в пользу
  129. ООО «ИЦ «Стройэксперт»:
  130. - неустойки за просрочку исполнения денежных обязательств по Договору подряда № 187-012 от 1 октября 2012 года и Дополнительных соглашений к нему
  131. (кроме Дополнительных соглашений № 13, 18) в размере 23 703 200 рублей 91 копеек;
  132. - задолженности по оплате работ, выполненных в соответствии с
  133. Дополнительным соглашением № 13 к Договору подряда № 187-012 от 1 октября 2012
  134. года в размере 10 141 093 рубля 41 копейка;
  135. - неустойки за просрочку оплаты работ, выполненных в соответствии с
  136. Дополнительным соглашением № 13 к Договору подряда № 187-012 от 1 октября 2012
  137. года в размере 563 657 рублей 76 копеек;
  138. А56-96737/2018 4
  139. - процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами в размере 437 108 рублей 91 копейка, а с 21 августа 2018 года по день фактического
  140. исполнения обязательства - согласно ст. 395 ПС РФ;
  141. - задолженности по оплате услуг, оказанных в соответствии с Дополнительным соглашением № 18 к Договору подряда № 187-012 от 1 октября 2012 года в размере 999
  142. 999 рублей 99 копеек;
  143. - неустойки за просрочку оплаты услуг, оказанных в соответствии с
  144. Дополнительным соглашением № 18 к Договору подряда № 187-012 от 1 октября 2012
  145. года в размере 44 528 рублей;
  146. - процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами в
  147. размере 43 301 рубль 37 копеек, а с 21 августа 2018 года по день фактического
  148. исполнения обязательства - согласно ст. 395 ГК РФ,
  149. руководствуясь ст.ст. 139-141 Арбитражного процессуального кодекса Российской
  150. Федерации (далее по тексту - АПК РФ), заключили настоящее мировое соглашение
  151. (далее по тексту - Мировое соглашение) о нижеследующем:
  152. 1. ООО «СтройПроект» отказывается от исковых требований к ООО «ИЦ
  153. «Стройэксперт» в полном объеме.
  154. 2. ООО «СтройПроект» и ООО «ИЦ «Стройэксперт» подтверждают, что задолженность ООО «СтройПроект» перед ООО «ИЦ «Стройэксперт» по Договору подряда № 187-012 от 1 октября 2012 года, составляет 403 760,07 руб.
  155. 2.1. ООО «СтройПроект» обязуется оплатить сумму задолженности перед ООО
  156. «ИЦ «Стройэксперт» в размере 403 760,07 руб. в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
  157. предоставления ООО «ИЦ «Стройэксперт» оригинала счета на оплату.
  158. 3. ООО «ИЦ «Стройэксперт» отказывается от иных встречных исковых требований к ООО «СтройПроект», кроме прямо указанных в п 2.1 настоящего
  159. Мирового соглашения.
  160. 4. ООО «СтройПроект» и ООО «ИЦ «Стройэксперт» подтверждают, что в связи с заключением настоящего Мирового соглашения, их права и обязанности в рамках
  161. Договора подряда № 187-012 от 1 октября 2012 года прекращаются в полном объеме.
  162. Стороны подтверждают, что не имеют друг к другу каких-либо претензий по. Договору
  163. подряда № 187-012 от 1 октября 2012 года.
  164. 5. Одновременно с подписанием настоящего Мирового соглашения
  165. Стороны заключили договор подряда на следующих условиях, установив, что такие
  166. условия применяются к отношениям сторон, возникшим до заключения названного
  167. договора (п. 2 ст. 425 ГК РФ):
  168. 5.1. Стороны соглашаются, что ООО «ИЦ «Стройэксперт» выполнило работы по корректировке разделов рабочей документации по объекту: «Реконструкция объектов штаба Восточного военного округа, в/городок № 164, г. Хабаровск» на сумму 4 996
  169. 239,93 руб. (четыре миллиона девятьсот девяносто шесть тысяч двести тридцать девять
  170. рублей девяносто три копейки), в объеме необходимом для реализации
  171. Государственного контракта от 14.08.2017 г. № 1718187375532554164000000 на
  172. завершение строительно – монтажных работ по объекту: Реконструкция объектов штаба
  173. Восточного военного округа, в/городок № 164, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 13 (шифр
  174. П-21/12).
  175. Перечень работ, выполняемых ООО «ИЦ «Стройэксперт» в рамках договора
  176. подряда, излагается в приложении № 1 к договору подряда, указанному в п. 5 Мирового
  177. соглашения.
  178. 5.2. Стороны обязуются подписать акты о приемке выполненных ООО «ИЦ
  179. «Стройэксперт» работ на сумму 4 996 239,93 руб. в течение 2 (двух) рабочих дней с
  180. даты подписания договора подряда, указанного в п. 5 Мирового соглашения.
  181. 5.3. ООО «СтройПроект» обязуется оплатить выполненные ООО «ИЦ
  182. «Стройэксперт» работы в сумме 4 996 239,93 руб. в течение 3 (трех) рабочих дней с
  183. А56-96737/2018 5
  184. даты подписания актов о приемке выполненных работ и предоставления ООО «ИЦ
  185. «Стройэксперт» оригинала счета на оплату, указанных в п. 5.2 Мирового соглашения.
  186. 6. В случае, если ООО «СтройПроект» не исполнит или исполнит ненадлежащим образом обязательство по погашению образовавшейся задолженности, предусмотренной п. 2.1 и 5.3 Мирового соглашения, то настоящее Мировое соглашение подлежит принудительному исполнению на основании исполнительного листа, выдаваемого
  187. Арбитражным судом г. Санкт Петербурга и Ленинградской области, в части взыскания
  188. с ООО «СтройПроект» в пользу ООО «ИЦ «Стройэксперт» суммы задолженности в
  189. общем размере 5 400 000,00 руб. (403 760,07 руб. + 4 996 239,93 руб.), за вычетом уже
  190. полученных в рамках настоящего Мирового соглашения денежных средств.
  191. 7. Любые иные расходы сторон, связанные прямо или косвенно с делом по указанному иску и встречному иску, включая судебные издержки, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.
  192. 7.1 расходы на уплату государственной пошлины, понесенные ООО
  193. «СтройПроект» при подаче искового заявления по данному делу, возвращаются ООО
  194. «СтройПроект» из федерального бюджета в размере 50 %, что составляет 70 204,00руб.
  195. 7.2 расходы на уплату государственной пошлины, понесенные ООО «ИЦ
  196. «Стройэксперт» при подаче встречного искового заявления по данному делу,
  197. возвращаются ООО «ИЦ «Стройэксперт» из федерального бюджета в размере 50 %, что
  198. составляет 98 824,50руб.
  199. 8. Стороны подтверждают, что на дату заключения настоящего Мирового соглашения были получены все необходимые корпоративные одобрения (включая одобрения настоящего Мирового соглашения в качестве крупной сделки и сделки с заинтересованностью), а также иные согласия, требуемые в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации, для его утверждения.
  200. 9. Настоящим Стороны подтверждают, что на дату заключения Мирового соглашения у них отсутствуют признаки неплатежеспособности или недостаточности имущества.
  201. 10. Стороны гарантируют, что на дату подписания Мирового соглашения представители Сторон обладают всеми необходимыми полномочиями на подписание
  202. Мирового соглашения.
  203. 11. Стороны подтверждают, что в момент подписания настоящего Мирового соглашения они действуют добровольно и осознанно, ясно понимают содержание его положений, всех и каждого в отдельности, и принимают на себя соответствующие права и обязанности, а также отсутствуют условия, вынуждающие заключить настоящее
  204. Мировое соглашение на невыгодных (кабальных) для Сторон условиях. Настоящее
  205. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не
  206. противоречит закону.
  207. 12. Настоящее Мировое соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон соглашения, один экземпляр представляется в Арбитражный суд г. Санкт - Петербурга и Ленинградской области в материалы дела.
  208. 13. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
  209. 14. На основании ст. ст. 139-141 АПК РФ Стороны просят суд утвердить
  210. настоящее мировое соглашение и прекратить производство по делу. Последствия
  211. прекращения производства по делу Сторонам известны и понятны.».
  212. Производство по делу прекратить.
  213. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «СтройПроект» из
  214. федерального бюджета 70 204 руб. государственной пошлины.
  215. А56-96737/2018 6
  216. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ИЦ
  217. «Стройэксперт» из федерального бюджета 98 824 руб. 50 коп. государственной
  218. пошлины, уплаченной по платежному поручению от 17.08.2018 № 14054.
  219. Определение может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного
  220. округа в течение месяца со дня принятия.
  221. Судья Бутова Р.А.

Печать

Печатать