9999
Комментарии
Российская Федерация
Российская Федерация

Определение АС Кемеровской области от

  1. И прекращении производства по делу
  2. город Кемерово Дело № А27-23286/2017 Резолютивная часть определения объявлена 12.04.2018.
  3. Определение в полном объеме изготовлено 16.04.2018.
  4. Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Аюшева Д.Н.,
  5. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шубиной И.С.,
  6. при участии:
  7. от истца: Шнайдер Н.В., доверенность от 09.01.2018,
  8. от ответчика: Шандрова А.Н., доверенность от 09.01.2018,
  9. рассмотрев в судебном заседании вопрос об утверждении мирового соглашения в рамках дела
  10. по иску акционерного общества «Дорожно-эксплуатационный комбинат», г. Кемерово (ОГРН 1124205000336, ИНН 4205236043)
  11. к обществу с ограниченной ответственностью «Дорожно-эксплуатационная компания», г. Кемерово (ОГРН 1084205023275, ИНН 4205170378)
  12. о взыскании 2 573 065 руб. задолженности,
  13. встречному иску о взыскании 50 000 руб. пени,
  14. Установил:

  15. акционерное общество «Дорожно-эксплуатационный комбинат» (далее – АО «ДЭК») обратилось к обществу с ограниченной ответственностью «Дорожно-эксплуатационная компания» (далее – ООО «ДЭК») с иском о взыскании 2 573 065 руб. задолженности по договору подряда №08-43/16 от 25.07.2016.
  16. ООО «ДЭК» обратилось к АО «ДЭК» со встречным иском о взыскании 4 037 675 руб. 44 коп. пени за нарушение сроков выполнения работ по указанному договору за период с 16.08.2016 по 07.06.2017.
  17. В судебном заседании представитель ООО «ДЭК» представил письменное заявление об уменьшении исковых требований, в котором просит взыскать с АО «ДЭК» 50 000 руб. пени за период с 16.08.2016 по 07.06.2017, которое принято судом к рассмотрению в порядке статьи 49 АПК РФ.
  18. Кроме того, представители сторон заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения от 12.04.2018, текст которого представлен в материалы дела.
  19. Согласно части 4 статьи 49 АПК РФ стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 АПК РФ.
  20. В силу статьи 139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса, если оно не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.
  21. В соответствии с частью 2 статьи 140 АПК РФ мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороны перед другой. В мировом соглашении могут содержаться условия об отсрочке или рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о полном или частичном прощении либо признании долга, о распределении судебных расходов и иные условия, не противоречащие федеральному закону.
  22. Текст мирового соглашения содержит следующее содержание:
  23. «1. Ответчик обязуется передать в собственность Истца, а Истец обязуется принять на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением денежные средства (далее -«Денежные средства»).
    2. По настоящему Соглашению Стороны признают, что Ответчик имеет перед Истцом задолженность по договору подряда №08-43/16 от 25.07.2016. Общий размер Денежных средств составляет 1 185 724,88 (один миллион сто восемьдесят пять тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 88 (восемьдесят восемь) копеек.
    3. Денежные средства подлежат передаче Ответчиком Истцу в полном размере не позднее 20 апреля 2018 года.
    4. Оплата Денежных средств по настоящему Соглашению осуществляется в рублях РФ путем перевода денежных средств по реквизитам Истца, указанным в настоящем Соглашении.
    5. По настоящему Соглашению Ответчик отказывается от требований о взыскании пени за несвоевременное окончание работ, предусмотренной пунктом 4.3 договора подряда №08-43/16 от 25.07.2016.
    6. По настоящему Соглашению Истец обязуется не предъявлять требования к Ответчику о взыскании пени за просрочку оплаты фактически выполненных работ, предусмотренной пунктом 4.3 договора подряда №08-43/16 от 25.07.2016.
    7. Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что в силу ст. 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены Соглашением. Соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству Истца или Ответчика.
    8. В случае нарушения Ответчиком срока передачи Денежных средств Истцу, указанного в п. 1.3 настоящего Соглашения, Ответчик однократно выплачивает Истцу пени в размере 118 572,48 (Сто восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят два) рубля 48 (Сорок восемь) копеек.
    9. Настоящее Соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.
    10. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по 1 (одному) экземпляру для Сторон Соглашения, 1 (один) экземпляр представляется в материалы дела № А27-23286/2017.
    11. Судебные расходы между Сторонами распределяются следующим образом: половина расходов на уплату государственной пошлины за подачу первоначального иска относятся на Ответчика, половина расходов по встречному иску относится на Истца.
    12. Настоящее Соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом Кемеровской области и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
    13. На основании вышеизложенного и в соответствии со ст.ст. 139-141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Стороны настоящим просят Арбитражный суд Кемеровской области утвердить настоящее Соглашении и производство по делу прекратить. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ч. 3 ст. 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Сторонам известны
    13. Адреса и реквизиты сторон



    «Истец»:
    АО «Дорожно-эксплуатационный комбинат» Юридический адрес: 650051, г. Кемерово, ул.2-я Камышинская, 26 ОГРН: 1124205000336 ИНН: 4205236043 КПП: 420501001 р/с 40702810532210000085 БИК 045004725 В филиале ПАО «УРАЛСИБ» в г.Новосибирск к/с 30101810400000000725 Юридический адрес: 650004, г. Кемерово, ул. Гагарина, 52-100
    «Ответчик»: ООО «Дорожно-эксплуатационная компания» ОГРН: 1084205023275 ИНН: 4205170378 КПП: 420501001 р/с 40702810800530006250 БИК 045004788 Филиал «Сибирский» Банка ВТБ (ПАО) г.Новосибирск к/с 30101810850040000788
    ».
  24. Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, проверив условия мирового соглашения на их соответствие закону и на предмет нарушения прав других лиц, суд первой инстанции не усматривает препятствия для утверждения данного мирового соглашения.
  25. Представленное на утверждение суда мировое соглашение, заключенное сторонами по возникшему спору, подписано надлежащими представителями: от истца - Шнайдер Н.В., доверенность от 09.01.2018, от ответчика – Шандровой А.Н., доверенность от 09.01.2018.
  26. При таких обстоятельствах суд первой инстанции считает возможным утвердить мировое соглашение.
  27. В связи с утверждением мирового соглашения в силу части 2 статьи 150 АПК РФ производство по делу подлежит прекращению.
  28. В соответствии с частью 2 статьи 140 Арбитражного процессуального кодекса РФ в мировом соглашении могут содержаться условия о распределении судебных расходов.
  29. Согласно пункту 3 части 7 статьи 141 АПК РФ в определении арбитражного суда об утверждении мирового соглашения указывается на возвращение истцу из федерального бюджета половины уплаченной им государственной пошлины, за исключением случаев, когда мировое соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта арбитражного суда.
  30. Если истцу была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины, то при утверждении мирового соглашения между сторонами распределяется 50 процентов государственной пошлины, на уплату которой была предоставлена отсрочка. Остальная сумма государственной пошлины со сторон не взыскивается. Государственная пошлина, подлежащая уплате, взыскивается со сторон с учетом условия мирового соглашения о порядке распределения государственной пошлины, а при отсутствии в мировом соглашении такого условия - пропорционально размеру удовлетворенных ответчиком по условиям мирового соглашения требований (пункт 18 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 № 82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации»).
  31. Поскольку размер исковых требований по первоначальному иску составляет 1 185 724 руб. 88 коп., по встречному иску – 50 000 руб., то государственная пошлина составляет 24 857 руб. и 2000 руб. – соответственно. С учетом изложенного между сторонами надлежит распределить 50% государственной пошлины, то есть 12 428 руб. 50 коп. и 1000 руб.
  32. В соответствии с условиями мирового соглашения 12 428 руб. 50 коп. государственной пошлины по первоначальному иску возмещаются ответчиком (ООО «ДЭК») в пользу истца (АО «ДЭК»), 1000 руб. государственной пошлины по встречному иску подлежит взысканию с АО «ДЭК» в доход федерального бюджета.
  33. В остальной части (23 436 руб. 50 коп.) государственная пошлина подлежит возвращению АО «ДЭК» из федерального бюджета. После зачета истцу (АО «ДЭК») из федерального бюджета подлежит возвращению государственная пошлина в сумме 22 436 руб. 50 коп.
  34. Согласно части 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.
  35. В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.
  36. Отказ АО «ДЭК» от иска в части взыскания 1 387 340 руб. 12 коп. задолженности, являющийся процессуальным правом истца, закрепленным в статье 49 АПК РФ, не противоречит закону, не нарушает права других лиц и судом принят, что влечет прекращение производства по делу в данной части на основании пункта 4 части 1 статьи 150 АПК РФ.
  37. Руководствуясь статьями 110, 138 - 141, 142, частью 2 статьи 150, статьями 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
  38. Определил:

  39. принять отказ акционерного общества «Дорожно-эксплуатационный комбинат» от иска в части взыскания 1 387 340 руб. 12 коп. задолженности.
  40. Утвердить мировое соглашение от 12.04.2018, заключенное между акционерным обществом «Дорожно-эксплуатационный комбинат» (истец) и обществом с ограниченной ответственностью «Дорожно-эксплуатационная компания» (ответчик), на следующих условиях:
  41. «1. Ответчик обязуется передать в собственность Истца, а Истец обязуется принять на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением денежные средства (далее -«Денежные средства»).
    2. По настоящему Соглашению Стороны признают, что Ответчик имеет перед Истцом задолженность по договору подряда №08-43/16 от 25.07.2016. Общий размер Денежных средств составляет 1 185 724,88 (один миллион сто восемьдесят пять тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 88 (восемьдесят восемь) копеек.
    3. Денежные средства подлежат передаче Ответчиком Истцу в полном размере не позднее 20 апреля 2018 года.
    4. Оплата Денежных средств по настоящему Соглашению осуществляется в рублях РФ путем перевода денежных средств по реквизитам Истца, указанным в настоящем Соглашении.
    5. По настоящему Соглашению Ответчик отказывается от требований о взыскании пени за несвоевременное окончание работ, предусмотренной пунктом 4.3 договора подряда №08-43/16 от 25.07.2016.
    6. По настоящему Соглашению Истец обязуется не предъявлять требования к Ответчику о взыскании пени за просрочку оплаты фактически выполненных работ, предусмотренной пунктом 4.3 договора подряда №08-43/16 от 25.07.2016.
    7. Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что в силу ст. 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены Соглашением. Соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству Истца или Ответчика.
    8. В случае нарушения Ответчиком срока передачи Денежных средств Истцу, указанного в п. 1.3 настоящего Соглашения, Ответчик однократно выплачивает Истцу пени в размере 118 572,48 (Сто восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят два) рубля 48 (Сорок восемь) копеек.
    9. Настоящее Соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.
    10. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по 1 (одному) экземпляру для Сторон Соглашения, 1 (один) экземпляр представляется в материалы дела № А27-23286/2017.
    11. Судебные расходы между Сторонами распределяются следующим образом: половина расходов на уплату государственной пошлины за подачу первоначального иска относятся на Ответчика, половина расходов по встречному иску относится на Истца.
    12. Настоящее Соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом Кемеровской области и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
    13. На основании вышеизложенного и в соответствии со ст.ст. 139-141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Стороны настоящим просят Арбитражный суд Кемеровской области утвердить настоящее Соглашении и производство по делу прекратить. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ч. 3 ст. 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Сторонам известны
    13. Адреса и реквизиты сторон



    «Истец»:
    АО «Дорожно-эксплуатационный комбинат» Юридический адрес: 650051, г. Кемерово, ул.2-я Камышинская, 26 ОГРН: 1124205000336 ИНН: 4205236043 КПП: 420501001 р/с 40702810532210000085 БИК 045004725 В филиале ПАО «УРАЛСИБ» в г.Новосибирск к/с 30101810400000000725 Юридический адрес: 650004, г. Кемерово, ул. Гагарина, 52-100
    «Ответчик»: ООО «Дорожно-эксплуатационная компания» ОГРН: 1084205023275 ИНН: 4205170378 КПП: 420501001 р/с 40702810800530006250 БИК 045004788 Филиал «Сибирский» Банка ВТБ (ПАО) г.Новосибирск к/с 30101810850040000788
    ».
  42. Производство по делу прекратить.
  43. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Дорожно-эксплуатационная компания» в пользу акционерного общества «Дорожно-эксплуатационный комбинат» 12 428 руб. 50 коп. расходов по уплате государственной пошлины по первоначальному иску.
  44. Возвратить акционерному обществу «Дорожно-эксплуатационный комбинат» из федерального бюджета 22 436 руб. 50 коп. государственной пошлины, уплаченной платежным поручением №2062 от 13.10.2017.
  45. Определение может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в месячный срок со дня его вынесения.
  46. Судья Д.Н. Аюшев

Печать

Печатать